Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Исковое заявление на подрядчика об исполнении обязательств

О суде. Жалобы на действия судей. Электронный страж. Калькулятор суммы задолженности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Рязанской области. Адрес: Рязанская область,. Телефон: … Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич. Проживает: …. Согласно данному договору, Ответчик принял на себя обязательство до 01 ноября года изготовить и разместить на остановках общественного транспорта информационных стендов с информацией о расписании движения городских автобусов и об услугах, предоставляемых Истцом.

Данный договор был подписан уполномоченными лицами генеральными директорами организаций. Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка аванса в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может.

В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Подписанный договор, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно статья Гражданского кодекса РФ.

Однако обусловленные между Истцом и Ответчиком работы не были сданы в срок. К указанной для выполнения Ответчиком обязательств по договору дате Истец отправил претензию прилагается , в которой потребовал выполнения своих обязательств по договору от Ответчика.

В ответ последний прислал письмо прилагается , в котором говорит о невозможности надлежащего исполнения обязательств в виду финансового кризиса в стране и отсутствия у него денежных средств на расходные материалы для выполнения обязательств по договору. Также Ответчик потребовал перечислить оставшуюся часть оговоренной в договоре суммы, что противоречит законодательству статья Гражданского кодекса РФ. Кроме того, Истец понес убытки от ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Ответчика.

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой п. Кроме того, в соответствии с п. Также п. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Данных мер Ответчиком предпринято не было. Таким образом, ссылка Ответчика на мировой финансовый кризис и отсутствие денежных средств не должна быть признана обоснованной. Также стоит учесть, что, если иное не предусмотрено догово ром подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами, согласно п.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе. Как уже было написано выше, Ответчик должен был исполнить дого-вор до 01 ноября года. Однако этого он не сделал. В соответствии с п. На день подачи данного искового заявления неустойка составляет Х рублей. В соответвии с п. Общая сумма договора составляет рублей. Досудебный порядок разрешения спора между Истцом и Ответчиком законом или договором не предусмотрен.

На основании изложенного, руководствуясь главой 25, статьями и Гражданского кодекса РФ,. Обязать Ответчика исполнить заключенный договор подряда от 01 июня года; 2. Обязать Ответчика оплатить убытки и причитающуюся по договору неустойку в размере, определенной расчетами в исковом заявлении; 3.

Взыскать с ответчика судебные издержки в размере Х рублей за оплату государственной пошлины. Приложения: 1. Квитанция об уплате государственной пошлины. Копия искового заявления. Копия договора, заключенного между Истцом и Ответчиком.

Копия квитанций об уплате почтовых отправлений заказного письма с уведомлением в адрес Ответчика. Копия претензии в адрес Ответчика от Истца. Копия письма Ответчика в адрес Истца в ответ на претензию. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно п. В соответствии со ст. Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения обязательств, ответчику надлежит уплатить истцу:. На основании изложенного, руководствуясь ст. Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

Таким образом, Договор соответствие п. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке. Акты о приемке выполненных работ форма КС-2 на указанную сумму подписаны. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали. Правовые основания 2. Согласно статьям и Гражданского кодекса Российской Федерации далее — ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену ст.

В соответствии со статьей ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим. Однако, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной, который является доказательством выполнения заказчиком договорных обязательств и основанием для их оплаты.

В силу пп. Согласно ст. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Указанием ЦБ РФ от Подведомственность, подсудность 3. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. Правила соединения и разъединения исковых требований Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. В соответствие с п. Квитанция о направлении копии искового заявления ответчику на 1л. Согласно статье ГК РФ, основной обязанностью подрядчика является выполнение по заданию заказчика определенной работы, а основной обязанностью заказчика является принятие результата работы и его оплата. Инициаторами спора по договору подряда могут быть обе стороны сделки.

Ответственность за неисполнение договора подряда установлена Гражданским кодексом РФ. В статье ГК РФ описаны последствия неисполнения заказчиком встречных обязанностей по договору подряда. Подрядчик вправе не приступать или приостановить начатую работу в случаях, когда невыполнение условий договора подряда заказчиком препятствует надлежащему исполнению им соглашения. Кроме того, при наличии указанных обстоятельств подрядчик вправе отказаться от исполнения соглашения и потребовать возмещения убытков, если иное не предусмотрено договором подряда.

Заказчик, согласно ст. Однако он также должен будет оплатить возникшие убытки подрядчика, если они вызваны прекращением договора подряда. Сегодня при необходимости выполнения какого-либо большого объема разовой работы обычно используется договор подряда.

Формат его не унифицирован, в каждом случае стороны формируют его в индивидуальном порядке. Именно поэтому относительно часто возникают разнообразные спорные и конфликтные ситуации. Разрешить многие из них можно только через суд.

Для обращения в данную инстанцию потребуется составить специальное исковое заявление. Оно, в свою очередь, также имеет некоторые важные особенности, нюансы. Достаточно часто возникают ситуации, когда одна из сторон при обнаружении спорных моментов просто подает исковое заявление о признании договора подряда незаключенным. Судебная практика по данному поводу достаточно обширна. Так как какая-либо унифицированная форма договора подобного рода попросту отсутствует в действительных нормативно-правовых документах.

Особенно часто сложности возникают при реализации строительных работ, подрядов бытового характера. Если заказчик или же непосредственно подрядчик по какой-то причине решил, что его права нарушены, следует обратиться в соответствующее судебное учреждение с исковым заявлением. Но перед этим стоит по возможности максимально подробно изучить следующие важные вопросы:.

Процедура составления соглашения на подрядные работы, а также иные связанные с данным документом вопросы, регламентируется действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Причем оно достаточно обширно. Для ведения судебного разбирательства с целью признания соглашения недействительным или же иной целью требуется хорошее знание нормативной базы. Но разобраться с ней будет невозможно без понимания основных терминов. К основополагающим понятиям сегодня можно отнести следующие:. Обычно он подразумевает реализацию какой-либо конкретной задачи, после чего заказчик обязан осуществить оплату. Очень важно не путать договор подряда с аналогичным соглашением по оказанию платных услуг.

Несмотря на сходство, они имеют очень важные отличия. На данный момент существует большое количество различных соглашений рассматриваемого вида на выполнение проектных работ, строительных, других.

Иск о невыполнении обязательств по договору

Госпошлина: освобожден от уплаты на основании пп. Гарантийный срок установлен 12 месяцев. Данное обстоятельство подтверждается заявлением покупателя на проведение ремонта от Но после данного ремонта динамик неисправен, а значит, неисправность не была устранена. Дорогие читатели!

Представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции при разрешении строительных споров является одним из основных направлений деятельности нашей компании. Кроме того, в настоящем разделе вы можете ознакомиться с некоторыми из процессуальных и иных документов, подготовленными юристами по строительным спорам нашей компании. Ниже в сокращенной форме представлен образец иска о взыскании с подрядчика денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по договору строительного подряда договору бытового подряда , заключенного между заказчиком и подрядчиком.

В [ наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление ]. Истец: [ наименование заказчика ] адрес: [ вписать нужное ]. Цена иска: [ сумма цифрами и прописью ] рублей. Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному муниципальному контракту. Цена контракта составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта пункт [ значение ] контракта.

Исковое заявление об исполнении обязательств по договору подряда

В Арбитражный суд Рязанской области. Адрес: Рязанская область,. Телефон: … Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич. Проживает: …. Согласно данному договору, Ответчик принял на себя обязательство до 01 ноября года изготовить и разместить на остановках общественного транспорта информационных стендов с информацией о расписании движения городских автобусов и об услугах, предоставляемых Истцом. Данный договор был подписан уполномоченными лицами генеральными директорами организаций. Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка аванса в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может. В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Подписанный договор, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом.

Исковое заявление на подрядчика об исполнении обязательств

О суде. Жалобы на действия судей. Электронный страж. Калькулятор суммы задолженности.

Резолютивная часть постановления объявлена 29 апреля года.

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? На момент 18 декабря года оплата Oтветчиком в полной мере не была произведена. Заказчик не оплатил выполненные в полной мере работы на сумму: рублей один миллион семьсот тысяч рублей , исходя из того, что ответчик оплатил рублей из

В [ наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление ]. Истец: [ наименование заказчика ] адрес: [ вписать нужное ]. Ответчик: [ наименование юридического лица ] адрес: [ вписать нужное ].

Работы, выполненные без договора на основании административного акта и не принятые заказчиком, не подлежат оплате. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с администрации города стоимости работ по реконструкции здания, выполненных до заключения договора с другим подрядчиком. Как видно из материалов дела, администрацией города было издано распоряжение о проведении реконструкции ветхого строения с последующей передачей здания в аренду обществу для размещения в нем банка. Производителем работ указано общество при условии заключения договора строительного подряда, проект которого общество должно было представить в месячный срок. Возражая против иска, администрация сослалась на то, что проект договора не был представлен истцом в течение года.

.

Иск о взыскании с подрядчика денежных средств. подрядчика денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по договору​.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Когда зачет неустойки в банкротстве разрешен
Комментариев: 5
  1. Климент

    А если я учился в колледже всего 1 год, получил отсрочку до конца обучения, а в следующем году поступил в вуз. Могу ли рассчитывать на отсрочку?

  2. Ангелина

    Хм в пиндосию и без проблем?

  3. Альбина

    Этот теус, слово в слово, гуляет по всем соц сетям, ещё со времён, когда планировали отжимать Приват.

  4. tramunanwit

    МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ПРОРЕКЛАМИРОВАЛИ СВОЮ ХОРОШЕСТЬ.

  5. Любосмысл

    Аваков, Гройсман, луценко не дополицейские, судьи прокуроры, мажоры и все остальные наворовавшие деньжат тоже будут ездить 50км ? на все сто не будут эти законы для простых людей чтобы ещё больше обнищал народ это возвращение к старым методам только Куш хотят сорвать побольше. Читал коментарий в одном видео валить надо из этой страны нет Валить Надо Тех Кто Мешает Жить НАРОДУ УКРАИНЫ.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.